SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION NAYARIT
CONVOCATORIA 001
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento y demás ordenamientos legales vigentes y aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de obra pública, de conformidad con lo siguiente:
Licitación(es) pública(s) nacional(es)
| No. de licitación | Costo de las bases | Fecha límite para adquirir las bases | Junta de aclaraciones | Visita al lugar de los trabajos | Presentación y apertura de las proposiciones | Dictamen y fallo de proposiciones |
| 00020018-001-07 | $800.00 Costo en compraNET: $700.00 | 17/08/07 | 17/08/07 9:00 horas | 13/08/07 9:30 horas | 22/08/07 9:00 horas | 4/09/07 9:00 horas |
| Clave FSC (CCAOP) | Descripción general de la obra | Fecha de inicio | Plazo de ejecución | Capital contable requerido |
| 0 | Rehabilitación de vivienda transitoria | 10/09/07 | 75 | $250,000.00 |
| No. de licitación | Costo de las bases | Fecha límite para adquirir las bases | Junta de aclaraciones | Visita al lugar de los trabajos | Presentación y apertura de las proposiciones | Dictamen y fallo de proposiciones |
| 00020018-002-07 | $800.00 Costo en compraNET: $700.00 | 17/08/07 | 17/08/07 10:00 horas | 13/08/07 10:30 horas | 22/08/07 10:30 horas | 4/09/07 10:00 horas |
| Clave FSC (CCAOP) | Descripción general de la obra | Fecha de inicio | Plazo de ejecución | Capital contable requerido |
| 0 | Rehabilitación de infraestructura educativa y recreativa | 10/09/07 | 50 | $100,000.00 |
| No. de licitación | Costo de las bases | Fecha límite para adquirir las bases | Junta de aclaraciones | Visita al lugar de los trabajos | Presentación y apertura de las proposiciones | Dictamen y fallo de proposiciones |
| 00020018-003-07 | $800.00 Costo en compraNET: $700.00 | 17/08/07 | 17/08/07 11:00 horas | 13/08/07 11:30 horas | 22/08/07 12:00 horas | 4/09/07 11:00 horas |
| Clave FSC (CCAOP) | Descripción general de la obra | Fecha de inicio | Plazo de ejecución | Capital contable requerido |
| 0 | Rehabilitación de vivienda transitoria | 10/09/07 | 60 | $200,000.00 |
| No. de licitación | Costo de las bases | Fecha límite para adquirir las bases | Junta de aclaraciones | Visita al lugar de los trabajos | Presentación y apertura de las proposiciones | Dictamen y fallo de proposiciones |
| 00020018-004-07 | $700.00 Costo en compraNET: $600.00 | 17/08/07 | 17/08/07 12:00 horas | 13/08/07 13:00 horas | 22/08/07 13:30 horas | 4/09/07 12:00 horas |
| Clave FSC (CCAOP) | Descripción general de la obra | Fecha de inicio | Plazo de ejecución | Capital contable requerido |
| 0 | Rehabilitación de vivienda transitoria | 10/09/07 | 75 | $250,000.00 |
...
